联系我们 - 广告服务 - 联系电话:
您的当前位置: > 科技 > > 正文

房屋买卖合同纠纷判决书怎么写?房屋买卖合同纠纷开庭流程介绍

来源:财经新闻周刊 时间:2023-05-12 13:21:43

房屋买卖合同纠纷判决书怎么写?

房屋买卖合同纠纷判决书

____人民法院

民事判决书(房屋买卖合同纠纷案件)

(20____)____法____初字第____号

原告:____。

委托代理人:____。

被告:____。

委托代理人:____。

原告与被告房屋买卖合同纠纷一案,原告于____年____月____日向法院提起诉讼,诉请:1.________________;2.________________;3.________________。本院受理后,依法适用____程序,于____年____月____日公开(不公开)开庭进行审理,现已审理终结。

案件相关情况

双方有争议的事项为第____项、第____项,其他事项双方无争议(有争议部分的写法可参照第八项)。

一、房屋买卖合同的签订时间:____年____月____日。

二、房屋地点:___________________________________。

三、合同约定房屋面积:___________________________________。

四、房屋实际交付面积:___________________________________。

五、合同约定的面积误差处理方式:___________________________________。

六、房屋总价款:___________________________________。

七、合同约定交房(办理房屋权属证书)时间:____年____月____日。

八、实际交楼房(办理房屋权属证书)时间:____年____月____日。

原告主张及证据:___________________________________。

被告答辩意见及证据:___________________________________。

法院认定及理由:___________________________________。

九、合同约定的计付延期交楼(办证)违约金的起始日期:____年____月____日。

十、合同约定的计付延期交楼(办证)违约金的截止日期:____年____月____日。

十一、计付延期交楼(办证)违约金的天数:____天(被告尚未履行交楼(办证)义务的,计至起诉之日止):

___________________________________。

十二、合同约定的延期交楼(办证)违约金标准:___________________________________。

十三、延期交楼(办证)违约金数额:___________________________________。

十四、合同约定的免责事由:___________________________________ 。

十五、需要说明的其他事项:___________________________________。

裁判理由与结果

本院认为,____(综合阐述裁判理由)。依照____(法条)的规定,判决如下:

一、____________________________________________________________________;

二、____________________________________________________________________;

案件受理费____元,由____负担。

如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于浙江省____市中级人民法院。

审判员(或合议庭成员)____

书记员____________

房屋买卖合同纠纷开庭流程:

买卖合同纠纷属于民事纠纷,按照《民事诉讼法》的规定开庭。开庭前要先查明当事人是否到庭,宣布法庭纪律。开庭后,审判员或审判长宣布开庭,核对当事人身份等。审理时由原告陈述诉讼请求,被告再进行答辩,然后开始法庭调查、法庭辩论,法庭可以进行调解。调解结束,审判长宣布休庭。庭审结束。

责任编辑:

标签: 房屋买卖合同纠纷判决书 房屋买卖合同

相关推荐:

精彩放送:

新闻聚焦
Top